长沙合同纠纷律师
法律咨询: 19173172299
您当前位置: 首页 律师文集 合同范本
文章列表

委托承包施工合同

2018年4月1日  长沙合同纠纷律师   http://www.wylwzj.com/
  总包单位:______________(简称甲方)
  分包单位了:____________(简称乙方)
  为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
  第一条 工程名称:____________________________________
  第二条 工程地点:____________________________________
  第三条 承包方式:____________________________________
  第四条 工程项目、造价及工期:________________________
  第五条 甲、乙双方责任
  一、甲方责任
  1.对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
  2.组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
  3.统一工程部领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,办理各种变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
  4.统筹安排现场平面布置,为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
  5.参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
  6.统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
  二、乙方责任
  1.保证分包工程项目质量和工期要求。
  2.按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合平衡。
  3.编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
  4.乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
  5.服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
  第六条 项目物资供应
  1.分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
  2.乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
  3.非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
  第七条 上报工作量与结算
  1.施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
  2.设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
  3.结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
  4.甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,平时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
  第八条 工尺功能质量和交工验收
  1.本工程项目质量要求达到____________ 质量标准。
  2.质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
  3.隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
  第九条 奖励与罚款
  1.施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
  2.质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
  3.乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
  4.分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
  第十条 其他
  1.合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
  2.本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本_______份,甲方执_______份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
  补充条款:_______________________________________________________________            

总包单位:_______      分包单位:_____
负责人:_________      负责人:_______
工程代表人:_____      工程代表人:___
内部银行账号:___      内部银行账号:_
___年___月_____日                           


文章来源: 长沙合同纠纷律师
律师: 彭友信 [南宁]
湖南联合创业律师事务所
电话:19173172299
转载请注明出处  本文链接: http://www.wylwzj.com/art/view.asp?id=910264317783 [复制链接]


您可能对以下文章也会感兴趣
  • 1.凭样品买卖销售确认书 按揭汽车买卖合同怎么写有效
  • 2.借款合同管辖法院怎么确定 市民超市联盟供应商合同
  • 3.物品长期供货协议书范本 业主支付保函
  • 4.借款纠纷管辖法院怎么确定 借款合同补充协议延期范本
  • 5.2011最新著作权转让合同范本
  • 联系方式
    咨询热线:19173172299
    律师微信平台
    快速咨询
    All Right Reserved Copyright@2024 版权所有 长沙合同纠纷律师
    法律咨询热线:19173172299 网站支持:大律师网 网站地图